г. Нижний Новгород «___» ____________ 2026 г.
Гражданин РФ _________________________________________________________, паспорт (серия, номер) _______________, выдан ___________________________________________,
зарегистрированный по адресу: _________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и Самозанятый гражданин РФ Зотов Андрей Владимирович, зарегистрированный в установленном законом порядке в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (НПД), именуемый в дальнейшем
«Подрядчик», с другой стороны совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по установке (монтажу) климатического оборудования (сплит-системы) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ______________________________________________________________________.
1.2. Наименование, количество, технические характеристики оборудования, а также точный перечень и стоимость монтажных работ определяются Сторонами в Смете (Приложении №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы лично или силами привлеченных специалистов, имеющих профильное техническое образование, необходимые сертификаты производителей климатической техники и допуски к высотным работам.
1.4. В случае заключения настоящего Договора на проведение регулярного технического обслуживания (ТО) климатического оборудования, точный перечень регламентных сервисных работ (мойка, чистка, антибактериальная обработка, дозаправка фреоном) и периодичность их выполнения фиксируются Сторонами в Смете (Приложении №1).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ «___» ____________ 2026г. и завершить их в течение ____ рабочих дней с момента начала работ.
2.2. В случае проведения монтажа в два этапа (1-й этап: прокладка фреоновой трассы и штробление на стадии ремонта; 2-й этап: навеска блоков после чистовой отделки):
- Сроки выполнения каждого этапа согласовываются Сторонами отдельно по телефону или в мессенджерах Max / WhatsApp.
- Интервал между 1-м и 2-м этапами не может превышать 12 (двенадцать) месяцев. По истечении этого срока стоимость второго этапа может быть пересчитана Подрядчиком согласно актуальному прайс-листу.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _______________________________________ рублей и является
жестко фиксированной. Изменение стоимости возможно только в случае изменения Заказчиком объемов или состава работ.
3.2.1. При одноэтапном монтаже: Заказчик оплачивает 100% стоимости работ в день подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
3.2.2. При двухэтапном монтаже (на стадии ремонта): Оплата за выполненный объем работ производится
по факту завершения каждого отдельного этапа. Заказчик обязуется оплатить стоимость Первого этапа (штробление, закладка фреоновой трассы и коммуникаций) непосредственно в день завершения работ по Первому этапу. Оставшаяся стоимость Второго этапа (навеска блоков, вакуумирование, пусконаладка) оплачивается в день окончательного завершения Второго этапа.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Подрядчик обязан:4.1.1. Выполнить работы качественно, в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, технической документацией производителя оборудования и условиями настоящего Договора.
4.1.2. В обязательном порядке провести
вакуумирование фреоновой системы перед открытием портов и запуском хладагента для удаления влаги и воздуха.
4.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий Договора.
4.2.
Заказчик обязан:4.2.1. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к месту проведения работ, к источнику электропитания, а также согласовать проведение шумных работ с управляющей компанией (ТСЖ) и соседями.
4.2.2.
Самостоятельно получить все необходимые разрешения на размещение внешнего блока кондиционера на фасаде здания, если такие разрешения требуются по закону или регламенту ЖК. Подрядчик не несет ответственности за претензии ТСЖ или органов власти к месту размещения кондиционера, указанному Заказчиком.
4.2.3. Принять выполненные работы и подписать Акт приема-передачи выполненных работ непосредственно в день их окончания или предоставить мотивированный письменный отказ.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантия на выполненные Подрядчиком монтажные работы составляет
3 (три) года с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.
5.2. Гарантия на само климатическое оборудование предоставляется его заводом-изготовителем и обеспечивается официальными сервисными центрами бренда.
5.3. Гарантия на монтажные работы и климатический сервис аннулируется, а Подрядчик освобождается от любой финансовой и юридической ответственности за неисправности оборудования, сбои в работе системы и возможную порчу интерьера Заказчика (включая протечки конденсата внутрь помещения), если указанные последствия вызваны
естественным эксплуатационным загрязнением дренажной системы, фильтров или теплообменников климатической техники, при условии, что Заказчик пренебрегал регулярным (не реже 1 раза в год) техническим обслуживанием (ТО) оборудования силами квалифицированных специалистов.
5.4. Гарантия на замененные в ходе технического обслуживания (ТО) или ремонта детали, а также на расходные материалы (включая дозаправленный хладагент) составляет
1 (один) год с момента подписания Акта выполненных работ, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и с учетом ограничений, указанных в п. 5.3 настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Подрядчик не несет ответственности за повреждение скрытых в стенах коммуникаций (провода, трубы), если Заказчик перед началом штробления или сверления не предоставил точную схему их залегания.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные бедствия, военные действия, запреты властей и т.д.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, Стороны будут стремиться решить путем мирных переговоров и взаимных компромиссов.
7.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ФИО: Серия, номер, паспорт: Выдан: Прописан: Телефон:
Подпись......................... / | ПОДРЯДЧИК: Зотов Андрей Владимирович Серия, номер, паспорт: Выдан: ГУ МВД РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Прописан: г. Бор Ниж.область ул.Гоголя д... Email: ampermontag@bk.ru телефон: 89058667275
Подпись ..................... /Зотов А.В. |